Allgemeine Geschäfts­bedingungen

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen der Reisacher Energiekonzepte GmbH (nachfolgend „Auftragnehmer") gegenüber Verbrauchern und Unternehmern (nachfolgend „Auftraggeber").

Für Werkverträge gelten ergänzend die gesetzlichen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) sowie — soweit im Angebot oder Vertrag ausdrücklich vereinbart — die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B (VOB/B) in ihrer jeweils gültigen Fassung.

2. Angebot und Vertragsschluss

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Ein Vertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Ausführung der Leistung zustande.

Die in Angeboten, Prospekten und auf der Website enthaltenen technischen Angaben, Abbildungen und Leistungsbeschreibungen dienen der groben Orientierung und sind nur annähernd maßgeblich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.

3. Leistungsumfang und Änderungen

Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem schriftlichen Angebot bzw. der Auftragsbestätigung. Zusatzleistungen, die über den vereinbarten Umfang hinausgehen (z. B. nicht vereinbarte Dachreparaturen, zusätzliche Kabelwege, Sondermaterialien), werden gesondert berechnet.

Änderungswünsche des Auftraggebers nach Vertragsschluss bedürfen der Schriftform. Wir werden Änderungen umgehend prüfen und dem Auftraggeber die Auswirkungen auf Preis und Termin mitteilen.

4. Preise und Zahlungsbedingungen

Soweit nicht anders vereinbart, gelten unsere Preise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Angebotspreise verstehen sich unter Vorbehalt, dass die Beschaffungskosten (insbesondere für Module, Wechselrichter, Speicher und Wärmepumpen) bis zum Vertragsschluss nicht um mehr als 5 % steigen. Bei einem Anstieg über 5 % innerhalb von 30 Tagen vor der geplanten Montage sind wir berechtigt, eine angemessene Preisanpassung vorzunehmen oder vom Vertrag zurückzutreten.

Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, ist die Zahlung wie folgt fällig:

• 30 % Anzahlung nach Vertragsschluss
• 60 % nach Fertigstellung der Installation
• 10 % nach erfolgreicher Inbetriebnahme und Abnahme

Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verlangen. Bei Unternehmern beträgt der Verzugszins 8 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.

5. Liefer- und Montagetermine

Termine und Fristen sind nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich als „verbindlich" oder „fest" bezeichnet wurden. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt (z. B. extreme Witterung, Pandemie, Lieferengpässe von Herstellern) berechtigen uns, die Leistung um die Dauer der Behinderung zzgl. angemessener Anlaufzeit hinauszuschieben.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns rechtzeitig Zugang zum Objekt zu gewähren und für eine sichere Arbeitsumgebung zu sorgen. Verzögert sich die Montage durch Umstände, die der Auftraggeber zu vertreten hat (z. B. nicht rechtzeitige Freigabe, fehlende Stromversorgung, unsichere Arbeitsbedingungen), berechnen wir die angefallenen Fahrtkosten und Standzeiten mit 95 € netto pro Stunde.

6. Gefahrübergang und Abnahme

Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung der Ware geht bei Lieferung zum Kunden oder bei Lagerung auf dem Kundengrundstück mit Übergabe auf den Auftraggeber über. Bei Montageleistungen geht die Gefahr mit der Abnahme auf den Auftraggeber über.

Die Abnahme gilt als erfolgt, wenn der Auftraggeber die Leistung nicht innerhalb von zwei Wochen nach schriftlicher Aufforderung abnimmt oder wenn er die Nutzung der Anlage aufnimmt, ohne vorher schriftliche Mängelrügen geltend gemacht zu haben.

7. Gewährleistung und Mängel

Wir gewährleisten, dass die gelieferte Ware und die erbrachte Leistung bei Übergabe den vertraglich vereinbarten Eigenschaften entspricht. Die Gewährleistungsfrist beträgt bei Verbrauchern 24 Monate ab Abnahme, bei Unternehmern 12 Monate.

Herstellergarantien (z. B. für Module, Wechselrichter, Speicher) bleiben hiervon unberührt und werden gesondert dokumentiert. Die Gewährleistung umfasst nicht Mängel, die durch unsachgemäße Bedienung, natürliche Abnutzung oder Eingriffe durch Dritte entstehen.

Bei berechtigten Mängeln sind wir zunächst zur Nachbesserung berechtigt. Schlägt die Nachbesserung nach dem zweiten Versuch fehl, kann der Auftraggeber nach seiner Wahl Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.

8. Haftung

Wir haften unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz.

Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir nur bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertrauen darf. In diesem Fall ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

Für leichte Fahrlässigkeit bei der Verletzung nicht wesentlicher Vertragspflichten haften wir nicht.

9. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus dem Vertrag bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und uns unverzüglich zu informieren, wenn Dritte Zugriff auf die Ware nehmen.

10. Förderungen und behördliche Genehmigungen

Die Einholung von Baugenehmigungen und Förderantragen obliegt grundsätzlich dem Auftraggeber, sofern nicht im Angebot ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Die Beantragung und Koordination des Netzanschlusses übernehmen wir standardmäßig im Rahmen der Montageleistung, sofern der Auftraggeber uns die erforderlichen Vollmachten und Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung stellt. Wir unterstützen gerne bei der Zusammenstellung der erforderlichen Unterlagen.

Für die Erteilung von Förderungen oder Zuschüssen übernehmen wir keine Gewähr. Der Anspruch auf Vergütung besteht unabhängig davon, ob eine Förderung bewilligt wird.

11. Widerrufsbelehrung für Verbraucher

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Reisacher Energiekonzepte GmbH, Eislebenstraße 3, 87700 Memmingen, Tel.: 08331 9959 72, E-Mail: info@reisacher-energiekonzepte.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs:

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben.

Widerrufsrecht bei vorzeitiger Leistungsausführung:

Bei Werkverträgen können Sie verlangen, dass mit der Ausführung der Leistung vor Ablauf der Widerrufsfrist begonnen wird. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, erlischt Ihr Widerrufsrecht, sobald der Auftragnehmer mit der Leistung begonnen hat und Sie diesen Umstand vorher ausdrücklich zur Kenntnis genommen haben.

Sie werden vor Beginn der Leistung schriftlich um Ihr ausdrückliches Einverständnis gebeten. Ohne Ihre Zustimmung beginnen wir nicht mit der Ausführung.

12. Datenschutz

Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

13. Schlussbestimmungen

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Soweit in diesen AGB von „schriftlich" die Rede ist, umfasst dies auch E-Mail, Telefax und vergleichbare elektronische Übermittlungsformen, sofern sie den gesetzlichen Anforderungen an die Textform genügen.

Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist — soweit gesetzlich zulässig — Memmingen. Für Verbraucher gilt dies nur, wenn sie zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland haben oder ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Inland nicht bekannt ist.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahekommt.